2020年一级建造师考试——矿业工程考前训练题(11)

2020年06月05日 来源:来学网

       2020一级建造师报名时间暂未公布,但可参考2019年的报名时间,根据往年经验来看,报名时间预计在2020年7月份网上打印准考证时间:考前一周。准考证打印网址:中国人事考试网

       一级建造师题型题量、考试时长、试卷分数:一级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目,这三个科目为各专业考生统考科目,专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。《专业工程管理与实务》该科目分为10个专业,即:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。来学网小编整理关于“2020年一级建造师《矿业工程》考前刷题”供考生参考:

  背景

  某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:

  1.3 月 1 日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出 30 万元,影响工期 15d。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。

  2.在施工下山时,5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失 50 万元,影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d,回来后,项目经理提出了索赔。

  3.8 月 1 日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工

  期 10d,施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。问题:

  1.分别分析几次事件中的索赔。

  2.试述承包人的索赔程序。

  答案:

  1.事件 1 索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位, 施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。

  事件 2 索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为提出索赔意时间超过了 28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。

  事件 3 的索赔成立,因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊断层并未在地质报告中标注。

  2.承包人的索赔程序是:

  1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向

  工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。

  以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。

  2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

  3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

【来学宝典题库】2020一级建造师考试题库【历年真题+章节题库+考前模考】【点击进入】

欢迎加入一级建造师考试频道,还能和万千考友一起学习交流

来学网现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 来学网

心之所往
来而学之

更多热门考试资讯,点击进入:来学网

在线视频学习,海量题库选择,点击进入:来学网

梅花香自苦寒来,学习是一个打磨自己的过程,希望小编整理的资料可以助你一臂之力。

点击进入>>>>来学网—未来因学而变

学习视频,在线题库、报考指南、成绩查询、行业热点等尽在来学网